ART. 1) COMMISSIONE DI VENDITA:
Ogni commissione viene assunta a tutte le nostre condizioni generali di vendita, nessuna esclusa. Qualunque condizione inserita dall’acquirente sull’ordinazione, in contrasto con condizioni generali di vendita di ALUBREMEN S.R.L., si considera non valida. Ogni condizione verbalmente o telefonicamente concordata non ha valore se non confermata per iscritto da ALUBREMEN S.R.L. Il contratto si intende concluso “salvo approvazione della casa”, che lo potrà accettare a suo insindacabile giudizio.

ART. 2) CONSEGNA:
I termini di consegna sono sempre ordinatori e non sono mai perentori. Il termine espresso in giorni indica giornate lavorative a norma di legge e di contratto collettivo di lavoro. In caso di disservizi, difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, guasti nei ns. laboratori, interruzione dell’attività nei nostri siti produttivi, condizioni meteorologiche difficili ed in qualsiasi altro caso di forza maggiore, detti termini vengono prorogati in proporzione al perdurare di tali eventi.
I termini di consegna decorrono dal giorno in cui l’ordine viene completamente perfezionato sotto tutti gli aspetti, anche formali ivi compreso l’invio degli anticipi previsti.
È motivo di decadenza dei termini di consegna qualsiasi sospensione o ritardo causati dall’acquirente, anche se di brevissima durata. In tal caso la consegna avverrà entro i termini stabiliti a nostro insindacabile giudizio compatibilmente con le esigenze della produzione di ALUBREMEN S.R.L. Il ritardo nelle consegne non dà diritto al committente ad annullare l’ordine né a pretendere indennizzi a nessun titolo.

ART. 3) TRASPORTO E RISCHIO NEL TRASPORTO:
La merce viaggia per conto e rischio del committente anche se venduta franco destino: spese di imballo e trasporto sono a suo carico.

ART. 4) RECLAMI:
Eventuali reclami per mancanza di peso o avaria, e/o danneggiamento dei prodotti, dovranno essere formulati al vettore prima del ritiro della merce. In mancanza di reclamo per vizi entro otto giorni dal ricevimento della merce, questa s’intenderà definitivamente accettata. Il reclamo dovrà essere inviato a ALUBREMEN S.R.L. per iscritto e dovrà indicare il numero di riferimento del presente documento.

ART. 5) PAGAMENTO DEL PREZZO:
Salvo particolari pattuizioni, i pagamenti debbono essere effettuati direttamente al domicilio di ALUBREMEN S.R.L., nei termini indicati nella commissione conferma d’ordine ALUBREMEN S.R.L. L’eventuale accettazione di effetti cambiari in conto pagamento è sempre subordinata al buon fine degli stessi e, come per le emissioni di tratte, non potrà in nessun caso importare novazione od altro mutamento qualsiasi alle condizioni contrattuali.
Sull’importo dei pagamenti ritardati decorrono, dal giorno delle rispettive scadenze, di pieno diritto e senza alcuna formale dichiarazione di mora, gli interessi al tasso moratorio ex art. 5 D.Lgs. 231/02 maturati e maturandi dalla scadenza indicata nella fattura all’effettivo soddisfo.
Il pagamento delle singole rate, eventualmente pattuite per iscritto, non potrà essere differito per qualunque ragione o sotto qualunque eccezione. In particolare, eventuali contestazioni sulla fornitura non autorizzano il committente a ritardare i pagamenti oltre i termini pattuiti, che si intendono perentori ed essenziali. In caso di pagamento rateale il contratto dovrà intendersi ipso jure risolto nella ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata.
Saranno a carico del committente anche tutte le spese sostenute da ALUBREMEN S.R.L. a causa dell’inadempimento del committente stesso. Il cliente non potrà proporre azioni né opporre eccezioni, se non si è in regola con il puntuale ed esatto pagamento del prezzo. Eventuali azioni, eccezioni o reclami del cliente non sospendono l’obbligo di pagare il prezzo con le modalità e secondo le scadenze pattuite.

ART. 6) SOLVIBILITÀ DEL COMMITTENTE:
Ragionevoli dubbi sulla solvibilità del committente ed in tutti i casi di cambiamento dello stesso: incapacità, fallimento, sospensione dei pagamenti, scioglimento o modifica della società, danno facoltà e diritto a ALUBREMEN S.R.L. di annullare il contratto od esigere ulteriori garanzie.

ART. 7) GARANZIE:
In caso di mancata contestazione del reclamo di cui al precedente art. 4, ALUBREMEN S.R.L. garantirà soltanto la sostituzione della merce fornita resa franco di ogni spesa. ALUBREMEN S.R.L. non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da imperizia e da trascuratezza del committente o dei suoi dipendenti ovvero derivanti da qualsiasi impiego della merce fornita.

ART. 8) CLAUSOLA PENALE:
Qualora il compratore disdettasse il contratto oppure si rifiutasse di ricevere la merce oggetto della commissione, oltre a perdere la somma anticipata dovrà corrispondere a ALUBREMEN S.R.L., a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., una somma pari al 50% del prezzo convenuto per l’acquisto della stessa merce.

ART. 9) PESI, DIMENSIONI, DATI TECNICI E PROGETTI ESEGUITI:
I disegni, le illustrazioni, i dati di peso, le dimensioni, i rendimenti e la durezza richiesti con l’ordine inviato a ALUBREMEN S.R.L. non possono essere causa di reclami da parte del committente, se ALUBREMEN S.R.L. non li abbia accettati per iscritto. In ogni caso, qualora le esperienze e le esigenze della lavorazione lo consiglino, ALUBREMEN S.R.L. può apportare lievi modifiche su dati ed elementi della fornitura che non siano oggetto di particolare impegno convenuto, senza che da parte del committente possano essere sollevate contestazioni.

ART. 10) ACCETTAZIONE DI CLAUSOLE:
La commissione, conferma d’ordine, la bolla di accompagnamento o il documento di trasporto, l’accettazione della fattura, valgono quale esplicita integrale accettazione delle nostre condizioni generali di vendita sia singolarmente che nel complesso. La firma apposta nella commissione, conferma d’ordine o nel documento di trasporto o nella fattura diretta dal destinatario è dichiarazione di conoscenza delle nostre condizioni generali di vendita.

ART. 11) CLAUSOLA RISOLUTIVA:
L’inadempimento da parte del Cliente ad una qualsiasi delle obbligazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di vendita, ed in particolare negli Artt. 3, 4, 5, 6, costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 CC.

ART. 12) SOSPENSIONE DELLE FORNITURA:
Nel caso si verificassero mutamenti nelle condizioni patrimoniali del committente ai sensi dell’art. 1461 CC, o qualora lo stesso non rispettasse una delle clausole di fornitura, la Venditrice provvederà alla sospensione della fornitura.

ART. 13) PATTO DI RISERVATO DOMINIO:
La vendita dei materiali è espressamente convenuta con la riserva di proprietà a favore della venditrice ai sensi dell’art. 1523 CC e seguenti; pertanto, in deroga all’art. 934 CC i materiali forniti restano di proprietà della Venditrice fino al pagamento dell’integrale prezzo e dell’eventuale sovrapprezzo e degli eventuali accessori ed extra e comunque fino alla posa in opera. Regolamento cambiario anche successivo, rinnovo di cambiali anche non contrattuali non costituiscono innovazione e non ledono in alcun modo la riserva di proprietà.

ART. 14) CONTROVERSIE:
A tutti gli effetti di legge e della presente, il committente, anche se cittadino di paese straniero ed anche per forniture fatte all’estero, accetta la competenza dell’Autorità Giudiziaria di Vicenza, previo esperimento della procedura di Mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, anche se l’ordine o il contratto siano stipulati altrove od a mezzo di Viaggiatori, Agenti o Rappresentanti e qualunque sia il mezzo di pagamento convenuto.

ART. 15) NOTIFICA DI NON CONFORMITÀ E APPROVAZIONE PREVENTIVA:
Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente, entro e non oltre 8 giorni lavorativi, ad ALUBREMEN S.R.L. la non conformità. Tale comunicazione deve avvenire in forma scritta, con descrizione dettagliata della natura della non conformità, prima di procedere a qualsiasi lavorazione successiva o alla spedizione del materiale. Il Cliente si impegna a non procedere con le fasi di lavorazione successive o con la spedizione sino al ricevimento di espressa approvazione scritta da parte di ALUBREMEN S.R.L. Eventuali azioni intraprese in assenza di tale autorizzazione sono a totale rischio e responsabilità del Cliente.